Лицензионное соглашение на использование программы – бланк 2021

Лицензионное соглашение на использование программы

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«________________»
Настоящее лицензионное соглашение заключается между пользователем программного продукта копия «______________», (далее Пользователь) и ООО «__________». Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с условиями данного соглашения. Если вы не согласны с условиями данногосоглашения, вы не можете использовать данный продукт. Установка и использование продукта означает ваше полное согласие со всеми пунктами настоящего соглашения.
Основные термины настоящего соглашения:
ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ – копия «______________», включающая в себя исходный текст продукта и только одну копию структуры и таблиц базы данных, входящих в состав продукта, а также любую документацию по использованию продукта;
ШЛЮЗ – совокупность данных одного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы.
Лицензионное соглашение вступает в силу с момента приобретения или установки продукта и действует на протяжении всего срока использования продукта.
1. Предмет лицензионного соглашения
1.1. Предметом настоящего лицензионного соглашения является
право использования одного экземпляра программного продукта (в дальнейшем «ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ», «программа» или «продукт») «_______________________» предоставляемое Пользователю ООО «______________», в порядке и на условиях, установленных настоящим соглашением.
1.2. Все положения настоящего соглашения распространяются как на весь продукт в целом, так и на его отдельные компоненты.
1.3. Пользователю предоставляется право использовать один шлюз, использующий общее программное ядро и базу данных (один ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ). Создание большего числа шлюзов возможно только при условии оплаты стоимости дополнительных шлюзов в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего соглашения. Для
создания независимых шлюзов, требуется приобретение дополнительного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ.
1.4. Лицензионное соглашение не предоставляет право собственности на продукт «________________» и его компоненты, а только право использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ и его компонентов в соответствии с условиями, которые обозначены в пункте 3 настоящего соглашения.
2. Авторские права
2.1. Продукт «__________________» является собственностью Автора и передан для распространения ООО «______________» в соответствии с действующим законодательством РФ и на основе соответствующего лицензионного договора.
2.2. Всеми правами собственности и авторскими правами на продукт «_______________», включая документацию и исходный текст, обладает Автор.
2.3. Продукт защищен Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от ______________ года, Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от ____________ года, а также международными договорами.
2.4. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Условия использования продукта и ограничения
3.1. Настоящее соглашение предоставляет право установки приобретенного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ «_______________» в рамках одного проекта. Пользователь имеет право создать и настроить один шлюз на базе одного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ. Создание большего числа САЙТОВ возможно только при условии оплаты стоимости дополнительных шлюзов. Действующий прайс-лист для приобретения дополнительных САЙТОВ можно получить в компании ООО «______________».
3.2. ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ может быть использован для создания одной локальной копии проекта при разработке, тестировании и/или наполнении шлюза, при условии отсутствия любого “внешнего” (из Интернета или из-за пределов локальной сети пользователя) доступа к данному ЭКЗЕМПЛЯРУ ПРОГРАММЫ другими корпоративными информационными системами. После завершения работ по тестированию, разработке и/или наполнению шлюза, локальная копия ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ должна быть немедленно удалена.
3.3. Пользователь не может копировать программу, передавать ее третьим лицам или распространять программу и ее компоненты, а также созданные на базе программы шлюзы, в любой форме, в том числе в виде исходного текста, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду/прокат программу и ее компоненты, а также созданные на ее базе шлюзы.
3.4. Пользователь имеет право однократно передать свои права по настоящему Лицензионному соглашению и копию программного продукта «_______________» другому конечному пользователю при условии его полного согласия со всеми пунктами настоящего соглашения. Такая передача распространяется на ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ, ШЛЮЗЫ, базу данных, носители и печатные материалы, лицензионные сертификаты, а также на обновления и любые другие составные части продукта. Передавая «_________________», Пользователь обязуется полностью уничтожить все копии продукта, установленные на компьютерах Пользователя, включая резервные копии. Передача не может быть осуществлена косвенно или через какое-либо третье лицо. В случае, если передача программного продукта осуществляется до истечения установленного или оплаченного срока технической поддержки, Пользователь обязан проинформировать ООО “_____________” о факте передачи программного продукта и предоставить полные данные нового пользователя для перерегистрации лицензии.
3.5. Пользователь может изменять, добавлять или удалять любые файлы и программный код приобретенного ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ «____________________» в соответствии с Законодательством РФ об авторском праве.
3.6. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.
3.7. Запрещается любое использование ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ, противоречащее действующему законодательству РФ.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность, предусмотренная законодательством РФ.
4.2. ООО «_______________» не несет ответственности перед Пользователем продукта «____________________» за любой ущерб, любую потерю прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования продукта, даже в случае предварительного уведомления о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.

5. Ограниченная гарантия
5.1. ООО «___________________» предоставляет услуги гарантийного обслуживания программного продукта в течение одного года с момента приобретения. Все положения настоящего пункта применяются только в течение срока действия гарантийного обслуживания.
5.2. Если при использовании продукта «_________________» будут обнаружены ошибки, ООО «______________» обязуется исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как программный продукт тесно взаимодействует с другими программами сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера пользователя, и работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от ООО «______________».
5.3. В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящего соглашения, пользователь автоматически теряет предоставляемую гарантию и право на техническую поддержку и обновления.
5.4. В случае, если пользователь меняет ядро продукта или структуру базы данных программного продукта, ООО «______________» не гарантирует бесперебойную работу программы и корректную установку обновлений, пользователь автоматически теряет право на техническое и гарантийное обслуживание.
6. Условия технической поддержки
6.1. Приобретая продукт «_________________» Пользователь получает возможность в течение одного года бесплатно пользоваться услугами технической поддержки ООО «_________________-». Все положения настоящего пункта действуют только в течение одного года с момента приобретения продукта и в течение дополнительно оплаченного периода технической поддержки.
6.2. Техническая поддержка предусматривает устранение ошибок в программном продукте «___________________», выявленных в течение гарантийного периода, консультации по электронной почте ООО «_______________» в течение гарантийного срока по рабочим дням (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней Российской Федерации) с __ до __ часов московского времени.
6.3. Пользователь продукта «________________________» может бесплатно получать новые версии продукта, изменения к модулям, программные компоненты, примеры реализации тех или иных интерфейсов к продукту, обновления к ЭКЗЕМПЛЯРУ ПРОГРАММЫ.
6.4. Пользователь продукта имеет право на ЛЬГОТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ технической поддержки на следующий год, при условии оплаты продления в течение месяца с момента завершения предыдущего периода технической поддержки. Срок действия технической поддержки и обновлений продлевается на один год с момента завершения предыдущего периода
6.5. Пользователь может приобрести СТАНДАРТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ технической поддержки. Срок действия технической поддержки продлевается на один год с момента оплаты СТАНДАРТНОГО ПРОДЛЕНИЯ. Пользователь так же получает возможность получить и установить все изменения и обновления, которые были выпущены к программному продукту до момента оплаты продления технической поддержки.
7. Изменение и расторжение соглашения
7.1. В случае невыполнения пользователем одного из вышеуказанных положений, ООО «_______________» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, уведомив об этом пользователя.
7.2. При расторжении соглашения Пользователь обязан прекратить использование продукта и удалить экземпляр продукта полностью.
7.3. Пользователь может расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью удалив ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ «___________________».
7.4. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части. Настоящее лицензионное соглашение также распространяется на все обновления, предоставляемые пользователю в рамках технической поддержки, если только при обновлении программного продукта пользователю не предлагается ознакомиться и принять новое лицензионное соглашение или дополнения к действующему соглашению.

Контактная информация компании “_____________”
ООО “_______________”
Адрес сайта: __________________
E-mail:__________________
Отдел продаж: __________________
Служба техподдержки: _____________________
Почта:
____________________________
Телефоны:
Телефон/факс: ___________________

Советы офисному сотруднику:

  • Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
    Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • Как понять, что коллектив вас не уважает
    На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Офисные хроники или как противостоять сплетням
    Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  • Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
    Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Раздел:Бланки документов
Тип документа:Соглашение
Размер файла:18,7 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Лицензионное соглашение на использование программы». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:

С этим документом часто просматривают:

  • Соглашение о разделе имущества супругов определении места жительства ребенка и его содержании
  • Соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов
  • Соглашение о порядке и размерах участия в расходах по оплате за жилое помещение
  • Соглашение о новации обязательства
  • Мировое соглашение об установлении отцовства
  • Агентский договор, агентское соглашение 51
  • Брачный договор 4
  • Договор аренды жилого помещения 72
  • Договор аренды нежилого помещения 100
  • Договор аренды земельного участка 36
  • Договор аренды имущества, оборудования 48
  • Договор аренды транспортного средства 14
  • Прочие договоры аренды 25
  • Банковский договор, депозитный договор 79
  • Договор безвозмездного пользования 36
  • Договор дарения 90
  • Договор доверительного управления 38
  • Договор займа, расписка о займе 66
  • Кредитный договор, залоговый договор 78
  • Договор купли-продажи 309
  • Договор лизинга, финансовой аренды 37
  • Лицензионный договор, авторские права 37
  • Договор мены, обмена, бартера 75
  • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
  • Договор перевозки, экспедиции 62
  • Договор подряда 162
  • Договор пожизненного содержания 66
  • Договор поручения, договор комиссии 72
  • Договор поставки товаров, продукции 127
  • Договор проката, бытового проката 23
  • Договор на создание и выполнение НТП 18
  • Договор страхования 56
  • Договор товарищества 35
  • Трудовой договор, трудовой контракт 160
  • Договор уступки права требования 15
  • Договор франчайзинга, концессии 7
  • Договор хранения 61
  • Договор энерго и электроснабжения 15
  • Проведение конкурсов, торгов 17

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Лицензионный договор образец

Скачать бланк в формате doc:
licenzionnyy_dogovor.doc [76,5 Kb] (cкачиваний: 1204)

Скачать бланк в формате pdf:
licenzionnyy_dogovor.pdf [132,92 Kb] (cкачиваний: 133)

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:

  • База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ), создание которой требует существенных затрат, и исключительное право изготовителя которой действует на территории Российской Федерации.
  • Демонстрационные версии ПО – версии программного обеспечения, имеющие временные или функциональные ограничения по их использованию.
  • Дистрибутив программного обеспечения (дистрибутив ПО) – набор (комплект) файлов и компонентов программно-аппаратной защиты, скомплектованных (собранных) согласно правил Лицензиара (производителя дистрибутива) и предназначенных для ЭВМ и других компьютерных устройств, необходимый Пользователю для начала использования соответствующего Программного обеспечения согласно условий Лицензионного договора (соглашения).
  • Лицензионный договор (соглашение) – договор (в т.ч. договор присоединения) между Лицензиаром и Пользователем, по которому Лицензиар обязуется предоставить Пользователю права на использование ПО в предусмотренных этим договором пределах и соответствующий требованиям статей 1235, 1236, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Период действия договора – временной интервал от момента вступления настоящего Договора в силу до момента его расторжения в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.
  • Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся использовать) ПО на своем компьютере.
  • Прайс-лист – устанавливаемый Лицензиаром перечень и/или методики расчета базовых (розничных) цен для прав на использование ПО на основании лицензионного договора для типовых конфигураций и условий использования ПО, размещенные на сайте (в электронной системе регистрации продаж) Лицензиата.
  • Приобретатель – юридическое или физическое лицо, в установленном порядке оплатившее или получившее от Лицензиата неисключительные права на использование ПО на основании лицензионного договора.
  • Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд (могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код), предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
  • Программное обеспечение (ПО) – программы для ЭВМ и базы данных (объекты интеллектуальной собственности), в которых не содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и исключительные имущественные авторские права на которые на Территории действия договора и в течение Периода действия договора принадлежат Лицензиару.
  • Территория действия договора – все территории, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.
  • Торговые марки Лицензиара – названия, знаки, зарегистрированные торговые марки (знаки), коммерческие (торговые, сервисные) наименования, аббревиатуры, торговое оформление, доменные имена, графические и иные символы, логотипы, элементы звукового и/или видео ряда, а также иные элементы брэнд-стиля, которые встречаются в реквизитах, продуктах и маркетинговых материалах Лицензиара или в материалах аффилированных с ним лиц, включая все создаваемые в Период действия договора производные и модификации от указанных объектов.
  • Электронный ключ или ключ активации – генерируемый для каждого экземпляра ПО уникальный код или файл, содержащий информацию о ПО и существенных условиях Лицензионного договора (соглашения).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется передавать (предоставлять), а Лицензиат принимать и оплачивать следующие неисключительные имущественные права на использование Программного обеспечения, состав которого указываются в Актах приема-передачи, оформляемых согласно п.4.2 настоящего Договора (далее «Неисключительное имущественные права»):

  • право на воспроизведение ПО, ограниченное правами инсталляции и запуска ПО в соответствии с (на основании) Лицензионным договором (соглашением) (далее «Право на использование ПО на основании лицензионного договора»), предоставляемое с единственной целью передачи этих прав напрямую или через третьих лиц Пользователям ПО;
  • право передавать Приобретателям и разрешать Приобретателям передачу третьим лицам прав на воспроизведение определенного ПО, ограниченного правами инсталляции и запуска ПО в соответствии с (на основании) Лицензионным договором (соглашением), предоставляемое с единственной целью передачи этих прав Пользователям ПО;
  • право на распространение ПО в соответствии с полномочиями, указанными в настоящем Договоре;
  • право передавать Приобретателям и разрешать Приобретателям передачу третьим лицам прав на распространение определенного ПО в соответствии с полномочиями, указанными в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиар обязан:

3.1.1. По запросу, осуществлять передачу Лицензиату Электронных ключей (ключей активации) и обеспечить доступ (поставки) к Дистрибутивам ПО в порядке, установленном в Приложении №6 к настоящему Договору.

3.1.2. Предоставить всем Пользователям, получившим (или намеревающимся получить) в соответствии с условиями настоящего Договора от Лицензиата (непосредственно или через третьих лиц) право использования ПО на основании лицензионного договора, информацию о порядке заключения (присоединения к) соответствующего Лицензионного договора (соглашения) и его условиях. Лицензиар обязан с согласия Лицензиата заключить Лицензионный договор (соглашение) с любым таким Пользователем, если это не противоречит условиям Лицензионного договора (соглашения) и желанию Пользователя (порядок заключения/присоединения Лицензионного договора определяется его условиями).

3.1.3. Оказывать Пользователям техническую поддержку ПО, в течение срока действия Лицензионного договора (соглашения) в соответствии с условиями Лицензионного договора (соглашения) и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Уведомлять Лицензиата об изменениях в Прайс-листе не менее чем за календарных дней до вступления в силу данных изменений.

3.1.5. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанным с расчетом стоимости прав на использование ПО, его функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых и иных систем.

3.1.6. Возместить в полном размере все прямые и косвенные издержки (убытки) Лицензиата, связанные с исполнением им обязательства по п.3.3.5 настоящего Договора, если указанные издержки (убытки) будут обусловлены несоответствием указанного обязательства действующему законодательству Российской Федерации в силу каких-либо действий или бездействия Лицензиара.

3.1.7. Немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, которые могут быть обращены на Лицензиата или (в случае удовлетворения) могут привести к недействительности любого из условий настоящего Договора.

Читайте также:  Родила в 15 лет, что будет парню, если суд постановил установить отцовство?

3.2. Лицензиар имеет право:

3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий оговоренных в п.п. 3.3, 5.2 настоящего Договора приостановить передачу Электронных ключей (ключей активации) по заявкам Лицензиата.

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Прайс-лист, предварительно уведомив об этом Лицензиата в соответствии с п.3.1.3 настоящего Договора.

3.2.3. Разрешать Лицензиату применение за счет Лицензиара индивидуальных и накопительных скидок при реализации Лицензиатом прав на использование ПО на основании лицензионного договора отдельным Приобретателям или категориям Приобретателей.

3.3. Лицензиат обязан:

3.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара.

3.3.2. Выплачивать Лицензиару авторское вознаграждение за переданные по настоящему Договору неисключительные имущественные права в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.3.3. Не производить действий, которые могут нанести вред деятельности или имиджу Лицензиара, его партнеров и правопреемников.

3.3.4. Получать в письменном виде разрешение у Лицензиара на любое использование его товарных знаков, за исключением случаев, описанных в разделе 7 настоящего Договора.

3.3.5. В соответствии со статьей 149 п.2, 26 НК РФ в редакции Закона 195-ФЗ от 19.07.2007г. (на весь период ее действия) не применять обложение НДС при передаче (реализации) неисключительных прав на использование ПО на основании лицензионного договора всем Приобретателям, а также при расчете и выплате авторского вознаграждения в соответствии с п.5.2 настоящего Договора.

3.4. Лицензиат имеет право:

3.4.1. Консультировать Пользователей и Приобретателей по вопросам расчета стоимости прав на использование ПО в соответствии с Прайс-листом Лицензиара и действующим порядком применения индивидуальных и накопительных скидок, устанавливаемых согласно пп. 3.2.3, 3.4.3. настоящего Договора.

3.4.2. Консультировать Пользователей и Приобретателей, осуществляя их техническую поддержку в порядке, установленном в Приложении №5 к настоящему Договору.

3.4.3. В одностороннем порядке за свой счет (а с разрешения Лицензиара – за счет Лицензиара) применять индивидуальные и накопительные скидки при реализации Лицензиатом прав на использование ПО на основании лицензионного договора отдельным Приобретателям или категориям Приобретателей.

3.4.4. Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, обращаясь по электронной почте к Лицензиару, по адресу .

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ

4.1. Все права, передаваемые по настоящему Договору, считаются переданными Лицензиату от Лицензиара с даты подписания настоящего Договора Сторонами, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

4.2. Передача Неисключительных имущественных прав согласно п.2.1 настоящего Договора осуществляется на основании Актов приема-передачи, подписываемых обеими Сторонами, и считается совершенной с момента их подписания.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За передаваемые (предоставляемые) по настоящему Договору Неисключительные имущественные права Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару авторское вознаграждение, размер которого определяется стоимостью, указанной в Актах приема-передачи, оформляемых согласно п.4.2 настоящего Договора.

5.2. Вознаграждение за передаваемые (предоставляемые) права, указанное в п.5.1 настоящего Договора, уплачивается в форме разовых фиксированных платежей в порядке, установленном в Приложении №3 к настоящему Договору.

5.3. Обязательство по перечислению Лицензиатом суммы авторского вознаграждения считается исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.

5.4. Расходы по перечислению денежных средств на счет Лицензиара и услуги банков-корреспондентов оплачиваются Лицензиатом.

5.5. Стороны согласны с тем, что погашение Лицензиатом сумм задолженности за передаваемые (предоставляемые) права в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, может осуществляться путем зачета Лицензиатом в одностороннем порядке любых финансовых обязательств Лицензиата перед Лицензиаром.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав в необходимом объеме. Лицензиар гарантирует, что ПО, не содержит никаких заимствований либо частей, которые могут рассматриваться как нарушение авторских и/или смежных прав третьих лиц.

6.2. Лицензиар гарантирует, что ПО, передаваемые (поставляемые) файлы и информационные материалы не содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не влечет нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности. Лицензиар гарантирует, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо приводящих к несанкционированному Пользователем уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ.

6.3. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, он является законным правообладателем. На момент заключения настоящего Договора не существует никаких прав на ПО, обремененных требованиями третьих лиц, за исключением тех, о которых Лицензиар уведомил Лицензиата в письменном виде. До момента заключения настоящего Договора Лицензиару неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении прав на ПО.

6.4. В соответствии с настоящим Договором и на условиях настоящего Договора Лицензиат может передавать неисключительные права, полученные согласно настоящего Договора, третьим лицам на Территории действия договора.

6.5. Сроки и порядок передачи Лицензиату Электронных ключей (ключей активации) и Дистрибутивов ПО определяются Приложением №6 к настоящему Договору.

6.6. Для рекламы и продвижения ПО на Территории действия договора Лицензиат получает неисключительные права на воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт и доведение до всеобщего сведения Демонстрационных версий ПО Лицензиара на Территории действия договора. Права передаются без дополнительного вознаграждения и действуют в течение Периода действия договора.

7. НАЗВАНИЯ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

7.1. Лицензиат получает неисключительные права на воспроизведение, демонстрацию и отображение Торговых марок Лицензиара на своих интернет-сайтах, в маркетинговых (рекламных) материалах, на сайтах своих партнеров (аффилиатов), в пресс-релизах и в публичных выступлениях, если такое использование, воспроизведение, демонстрация или отображение связаны с рекламой (продвижением) или продажей ПО (неисключительных прав на использование ПО) Лицензиара. Права передаются без дополнительного вознаграждения и действуют в течение Периода действия договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае возникновения претензий к Лицензиату со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав, Лицензиар принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров, в том числе судебных. Лицензиат в таких случаях не вправе действовать от имени Лицензиара. Лицензиар обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить Лицензиату расходы и убытки (включая оплату услуг юриста и т.п.), связанные с компенсацией и урегулированием требований, претензий, исков третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав.

8.3. За несвоевременное перечисление суммы авторского вознаграждениям согласно п.5.2 настоящего Договора Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата пеню в размере % за каждый день просрочки платежа от подлежащей к перечислению суммы, но не более % от этой суммы.

8.4. За несвоевременное предоставление в соответствии с п.3.1.1 настоящего Договора Электронных ключей (ключей активации) и/или Дистрибутивов ПО Лицензиат вправе взыскать с Лицензиара пеню в размере % за каждый день просрочки от стоимости соответствующих прав на использование данного ПО по Прайс-листу Лицензиара, но не более % от этой суммы.

8.5. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует календарных года, начиная (включительно) с даты вступления настоящего Договора в силу (c « » 2021 г. по « » 2021 г.). Если за дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о намерении его расторгнуть, срок действия Договора автоматически продлевается на календарных года.

9.2. Переход исключительного права на передаваемые по настоящему Договору неисключительные права к иному правообладателю не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон или одной из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие через дней после получения уведомления второй Стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны по настоящему Договору признают, что документы, переданные по каналам факсимильной связи или в электронной форме (например, посредством электронной почты Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном носителе, подписанные указанными в документе должностными лицами и имеющими печать Стороны, подписавшей документы, за исключением случаев, когда это противоречит действующему законодательству и правилам делового документооборота.

10.2. При возникновении спора по исполнению настоящего Договора, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств, документы, полученные по каналам факсимильной связи или в электронной форме (например, посредством электронной почты Интернет), заверенные подписью руководителя и печатью одной из Сторон.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Лицензионное соглашение на программный продукт

Отзывов:Просмотров:3654
Голосов:Обновлено:н/п

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Лицензионное соглашение на программный продукт», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Лицензионное соглашение на программный продукт»

Найденые документы по теме &laquoобразец договора на поставку программного обеспечения для серверов с технической поддержкой»

Похожие документы

Комментарий к оценке

Спасибо, ваша оценка учтена.
Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

Образец документа полезен?

Запомните всего 2 слова:

Договор-Юрист

Он Вам ещё пригодится!

Вы оценили ответ положительно

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки
Типовые договоры
  • Договор оказания услуг, работ
  • Трудовой договор, контракт
  • Договор аренды жилого помещения
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Доверенности: образцы заполнения
  • Договор поставки товаров, продукции
  • Договор купли-продажи имущества
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Типовой договор подряда
  • Учредительные договоры, уставы
  • Документы для собственников жилья
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт
  • Договор аренды земли, земельной доли, участка
  • Договор аренды автомобиля и других транспортных средств
  • Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор об уступке права требования
  • Агентский договор и соглашение
  • Договор строительства, строительного подряда
  • Договор займа денег
  • Заявления граждан
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Договор дарения недвижимости и иных ценностей
  • Статистическая отчётность
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Договор аренды имущества, оборудования
  • Судебные приказы, решения
  • Брачный договор, контракт
  • Договор транспортного обслуживания и экспедиции
  • Договор бытового подряда
  • Договор долга, кредита
  • Договор перевозки грузов и пассажиров
  • Соглашение и договор о задатке
  • Регистрация ценных бумаг, акций
  • Договор аренды предприятия и его подразделений
  • Завещания, документы наследования
  • Приобретение ценных бумаг, акций
  • Защита прав собственности
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Защита авторских прав
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Договор поручительства
  • Договор залога и заклада
  • Договор поручения, представительства
  • Договор банковской гарантии
  • Договор продажи предприятия
  • Договор хранения ценностей
  • Договор купли-продажи и обмена валюты
  • Договор страхования, перестрахования
  • Договор финансирования, участия в уставных фондах
  • Договор простого товарищества
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор бытового проката
  • Договор комиссии на покупку и продажу
  • Договор подряда проектных и изыскательных работ
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
  • Договор франчайзинга и передачи прав
  • Договор управления средствами и имуществом
  • Договор банковского и депозитного вклада
  • Лизинговый договор, соглашение
  • Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание
Кодексы РФ
  • Трудовой кодекс (ТК РФ)
  • Гражданский кодекс (ГК РФ)
  • Жилищный кодекс (ЖК РФ)
  • Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
  • Уголовный кодекс (УК РФ)
  • Земельный кодекс (ЗК РФ)
  • Семейный кодекс (СК РФ)
  • Налоговый кодекс (НК РФ)
  • Воздушный кодекс РФ
  • Градостроительный кодекс РФ
  • Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
  • Лесной кодекс РФ
  • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
  • Уголовно-исполнительный кодекс (УИК РФ)
  • Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
  • Таможенный кодекс Таможенного союза
  • Бюджетный кодекс РФ (БК РФ)
  • Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
  • Водный кодекс РФ
  • Таможенный кодекс РФ
Активные юристы

Лучшие юристы

Обновления кодексов
  • 23.01.2020 Федеральный закон от “О государственной регистрации недв.
  • 13.01.2020 КоАП РФ Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
  • 08.01.2020 ЗК РФ Земельный кодекс (ЗК РФ)
  • 08.01.2020 УК РФ Уголовный кодекс (УК РФ)
  • 08.01.2020 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
  • 08.01.2020 Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок.
  • 08.01.2020 Федеральный закон РФ “О полиции”
  • 08.01.2020 Закон РФ “Об образовании” (273-ФЗ)
  • 08.01.2020 Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” (.
  • 08.01.2020 Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” (1.
Ответы юристов
  • 25.02.2021 Кощеев Артем Викторович Добрый день, Люся! Дополню уважаемого коллегу пр.
  • 24.02.2021 Баранов Александр Михайлович Юрий, здравствуйте! В Вашей ситуации конечно безопас.
  • 21.02.2021 Пилипенко Игорь Александрович В п. 2 Постановления Правительства РО от 23.06.2016 .
  • 20.02.2021 Ключников Александр Игоревич Единственное ограничение, которое установил законода.
  • 20.02.2021 Ключников Александр Игоревич Законодатель в ст. 120 ЖК РФ прямо не указывает на т.
  • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Александр, здравствуйте! Суд в любом случае предупре.
  • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Елена, здравствуйте! Скорее всего работодатель имеет.
  • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Вячеслав, здравствуйте! А не проще просто перевестис.
  • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Сергей, здравствуйте! Если в самой системе (Единая а.
  • 18.02.2021 Ключников Александр Игоревич Если будут вопросы, то пожалуйста лучше пишите в Wha.
Информация
  • Контактная информация
  • Поиск договоров
  • Каталог юристов
  • Адреса юридических компаний России
  • Полезная информация
  • Судебная практика
  • Правила сайта
Документы
  • Образцы договоров
  • Изменения законов на 2020 год
  • Комментарии к документам
  • Прожиточный минимум РФ и регионов
  • Блоги юристов
  • Юридические калькуляторы
  • Индекс Бублика
О разделе «Образцы договоров»

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Лицензионное соглашение на программный продукт» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Лицензионное соглашение на программный продукт» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов

Лицензионный договор

г. _____________ “__” ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем “Лицензиар”, в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем “Лицензиат”, в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования __________ (указывается наименование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также автор и название (если есть)) (далее – Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение.

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.

(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации)

Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности Лицензиару удостоверяется __________ (указывается наименование правоустанавливающего документа) N _____ от “___” __________ _____ г., срок действия __________, выдан __________.

(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности не подлежит государственной регистрации или не зарегистрирован, когда такой Объект может быть зарегистрирован по желанию правообладателя)

В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности (выбрать нужное)

– Лицензиар передает Лицензиату _______(_______) экземпляр(ов) ОИС: ____________________ на материальном носителе в виде _________________ по Акту приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе по форме, согласованной в Приложении N 1 (если передача экземпляра ОИС является возможной, например “запись музыкального произведения/программы для ЭВМ на материальном носителе в виде CD/DVD”, “географическая карта на материальном носителе в виде бумажного листа формата А3” и т.п.).

– приводятся характеристики ОИС: ____________________ (в зависимости от вида ОИС указываются, например, жанр, тематика, отличительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы для ЭВМ, особенности построения и назначение базы данных, иные сведения, позволяющие идентифицировать ОИС).

1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является (выбрать нужное)

– простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.

– исключительной. Лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам.

1.4. Лицензия выдается на срок до “___” __________ _____ г. (продолжительность данного срока не может превышать срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)).

Читайте также:  Автомобильный кредит в ВТБ 24. Условия и документы. Программы автокредитования в ВТБ 24

1.5. Договор вступает в силу с момента (выбрать нужное)

– его государственной регистрации (если передается право использования Объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации). При этом обязанность по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации Договора и расходы, связанные с такой регистрацией (выбрать нужное),

– распределяются между Сторонами следующим образом: ____________________.

Документы, необходимые для государственной регистрации Договора, должны быть поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в срок не позднее “___” __________ _____ г.

Положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента его подписания.

– его подписания Сторонами.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности следующими способами: ____________________ (указываются способы использования ОИС в зависимости от его вида, например: “Изготовление изделий запатентованным способом и их продажа”).

2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности допускается на следующей территории: ____________________ (указывается территория использования ОИС, например: “На всей территории РФ”).

2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату следующую документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности: ____________________, в срок не позднее “___” __________ _____ г.

(п. 2.4 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о праве Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту/если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)

2.4. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.

(п. 2.4 включается в Договор, если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор/если Стороны хотят согласовать условие о праве Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)

2.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор.

(п. 2.5 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о представлении Лицензиатом отчетов об использовании ОИС)

2.5. Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Объекта интеллектуальной собственности в следующие сроки: ________________ (например: “Не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала в течение срока действия Договора”).

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (или: НДС не облагается 1 )

1 От налогообложения НДС освобождается передача права использования объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Подробнее об уплате НДС по лицензионным договорам, заключенным в отношении иных объектов интеллектуальной собственности, см. “Путеводитель по сделкам. Лицензионный договор. Лицензиар”.

3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается (выбрать нужное/возможно установление иного порядка расчетов)

– единовременно, не позднее _____ дней с момента заключения Договора.

– единовременно, не позднее _____ дней по окончании срока действия Лицензии.

– в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 2 к Договору).

– не позднее 10 дней каждого месяца в размере ___% от продажной цены продукции, произведенной с использованием Объекта интеллектуальной собственности, на момент реализации.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в п. 8.3 Договора. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара (возможно установление иной даты признания обязательств по оплате исполненными).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 2.3 Договора) Лицензиат вправе требовать с Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.

(п. 4.3 включается в Договор, если он подлежит государственной регистрации/в противном случае п. 4.3 следует удалить, последующую нумерацию изменить)

4.3. За уклонение от государственной регистрации Договора добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере _____ (указать твердую денежную сумму или процент от суммы, предусмотренной п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 1.5 Договора.

(п. 4.4 включается в Договор при наличии в нем п. 2.5 /в противном случае п. 4.4 следует удалить, последующую нумерацию изменить)

4.4. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.5 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты (выбрать нужное)

– штрафа в размере _____ (__________) руб.

– пени в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ, а также __________ (ст. 1301 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является произведение), ст. 1311 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является объект смежных прав), ст. 1472 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является секрет производства), ст. 1515 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является товарный знак)).

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. К Договору прилагаются:

– Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе (Приложение N 1) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 1.2 Договора).

– График платежей (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора).

​​​​​​​Образец лицензионного договора

г. _____________“__” ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем “Лицензиар”, в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем “Лицензиат”, в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования __________ (указывается наименование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также автор и название (если есть)) (далее – Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.

(положение включается в Договор, если ОИС и предоставление права его использования подлежат государственной регистрации)
Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности Лицензиару удостоверяется __________ (указывается наименование правоустанавливающего документа) N _____ от “___” __________ _____ г., срок действия __________, выдан __________.

(положение включается в Договор, если ОИС и предоставление права его использования не подлежат государственной регистрации или ОИС не зарегистрирован при условии, что такой Объект может быть зарегистрирован по желанию правообладателя)
В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности (выбрать нужное)
– Лицензиар передает Лицензиату _______ (_______) экземпляр(ов) ОИС: ____________________ на материальном носителе в виде _________________ по Акту приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе по форме, согласованной в Приложении N 1 (если передача экземпляра ОИС является возможной, например “запись музыкального произведения/программы для ЭВМ на материальном носителе в виде CD/DVD”, “географическая карта на материальном носителе в виде бумажного листа формата А3” и т.п.).
– приводятся характеристики ОИС: ____________________ (в зависимости от вида ОИС указываются, например, жанр, тематика, отличительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы для ЭВМ, особенности построения и назначение базы данных, иные сведения, позволяющие идентифицировать ОИС).
1.3. Лицензиату предоставляется право использования ОИС (выбрать нужное)
– с сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
– без сохранения за Лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам (исключительная лицензия). В этом случае использовать ОИС в тех пределах, в которых право использования предоставлено Лицензиату по Договору, сам Лицензиар (выбрать нужное)
– не вправе.
– вправе.
1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
1.5. Договор действует до “___” __________ _____ г. (продолжительность данного срока не может превышать срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)).

(п. 1.6 включается в Договор, если передается право использования ОИС, подлежащего государственной регистрации)
1.6. Предоставление права использования Объекта интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент). При этом обязанность по сбору и подаче документов для осуществления такой регистрации и расходы, связанные с ней (выбрать нужное),
несет Лицензиар.
несет Лицензиат.
– распределяются между Сторонами следующим образом: ____________________.
Документы, необходимые для государственной регистрации предоставления права использования Объекта интеллектуальной собственности, должны быть поданы в Роспатент в срок не позднее “___ __________ _____ г.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности следующими способами: ____________________ (указываются способы использования ОИС в зависимости от его вида, например: “Изготовление изделий запатентованным способом и их продажа”).
2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности допускается на следующей территории: ____________________ (указывается территория использования ОИС, например: “На всей территории РФ”).
2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату следующую документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности: ____________________, в срок не позднее “___” __________ _____ г.
2.4. Лицензиат (выбрать нужное)
– вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.
– вправе заключать сублицензионный договор при условии письменного согласия Лицензиара.
– не вправе заключать сублицензионный договор.

(п. 2.5 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о представлении Лицензиатом отчетов об использовании ОИС)
2.5. Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Объекта интеллектуальной собственности в следующие сроки: ________________ (например: “Не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала в течение срока действия Договора”).

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ (__________) руб. (выбрать нужное),
– в том числе НДС _____ (__________) руб.
– НДС не облагается .
——————————–
От налогообложения НДС освобождается передача права использования объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Подробнее об уплате НДС по лицензионным договорам, заключенным в отношении иных объектов интеллектуальной собственности, см. “Путеводитель по сделкам. Лицензионный договор. Лицензиар”.

3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается (выбрать нужное/возможно установление иного порядка расчетов)
единовременно, не позднее _____ (____________) рабочих дней с момента подписания Договора.
единовременно, не позднее _____ (___________) рабочих дней по окончании срока действия Договора.
в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 2 к Договору).
– не позднее 10-го числа каждого месяца в размере ___ (_________) процентов от продажной цены продукции, произведенной с использованием Объекта интеллектуальной собственности, на момент реализации.
3.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в ст. 9 Договора.
3.5. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара (возможно установление иной даты признания обязательств по оплате исполненными).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (_____________) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 2.3 Договора) Лицензиат вправе требовать с Лицензиара уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.

(п. 4.3 включается в Договор, если предоставление права использования ОИС подлежит государственной регистрации/в противном случае последующую нумерацию следует изменить)
4.3. За уклонение от государственной регистрации предоставления права использования Объекта интеллектуальной собственности добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (______________) (указать твердую денежную сумму или процент от суммы, предусмотренной п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 1.6 Договора.

(п. 4.4 включается в Договор при наличии в нем п. 2.5 /в противном случае последующую нумерацию следует изменить)
4.4. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.5 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты (выбрать нужное)
штрафа в размере _____ (__________) руб.
пеней в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ, а также __________ (ст. 1301 (если ОИС является произведение), ст. 1311 (если ОИС является объект смежных прав), ст. 1472 (если ОИС является секрет производства), ст. 1515 (если ОИС является товарный знак)).

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (__________) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и Договором.
6.3. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае _________________.
6.4. Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае _________________.
6.5. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством (п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Читайте также:  Справка 2 НДФЛ за какой период выдается: при увольнении, в банк

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее – адресат), с момента доставки претензии указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
– поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
– доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, или названному самим адресатом, даже если он не находится по этому адресу.
7.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.2. Договор составлен (выбрать нужное)
– в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
– в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Роспатента (если передается право использования Объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации).
8.3. К Договору прилагаются:
– Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе (Приложение N 1) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 1.2 Договора).
– График платежей (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора).
– _____________________________.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________
Адрес: _____________________________ Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_______________________ Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:__________________ Электронная почта:________________
ОГРН _______________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________ ИНН ______________________________
КПП ________________________________ КПП ______________________________
Р/с ________________________________ Р/с ______________________________
в __________________________________ в ________________________________
К/с ________________________________ К/с ______________________________
БИК ________________________________ БИК ______________________________

От имени Лицензиара От имени Лицензиата
____________________ (__________) ___________________ (_________)

Лицензионный договор: как продать свою программу

Лицензионный договор: как продать свою программу

Вы разработали программу и нашли заказчика, который готов её купить. Чтобы оформить сделку, заключите лицензионный договор. В статье мы расскажем, как это сделать и на какие нюансы обратить внимание.

Сначала разберёмся, кто есть кто с точки зрения закона. Программа — это результат вашей интеллектуальной деятельности, а вы — правообладатель или лицензиар. Закон защищает ваше право на программу точно так же, как права авторов книг. Это значит, что никто не может использовать её без вашего разрешения.

Когда вы продаёте программу, вы передаёте права на неё заказчику или лицензиату. В договоре вы определяете объём прав — то, какими способами он может использовать программу.

Также вы решаете, сможете ли после оформления договора продавать программу другим клиентам или нет. Существует два вида лицензии:

  • Неисключительная лицензия, после оформления которой вы можете продавать программу другим людям. Чаще всего используют этот вариант.
  • Исключительная лицензия, в течение срока её действия вы не сможете никому продать программу.

Сдавайте отчётность в три клика

Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Сервис подготовит отчётность, посчитает налоги и освободит время для полезных дел.

Форма и условия лицензионного договора

Лицензионный договор оформляется в письменной форме. Обычно это отдельный документ с вашими договорённостями, реквизитами и подписями. Договором в письменной форме считается даже обычная переписка по электронной почте, если вы согласовали в ней все условия. Но всё же лучше оформить договор традиционным способом — в виде отдельного документа. Если возникнет спор, не придётся доказывать, что договор существует.

Помните, что этот шаблон — лишь образец, условия которого вы переделываете под себя. Особое внимание уделите описанию программы и способам её использования. Для каждого они будут индивидуальны.

Договор содержит существенные условия — то, о чём обязательно нужно договориться с клиентом. Если не сделать этого, он считается незаключённым. Это значит, что в спорах с клиентом суд не станет учитывать условия договора, как будто его нет.

В лицензионном договоре всего три существенных условия:

  1. Предмет договора.
  2. Способы использования программы.
  3. Размер вознаграждения.

Подробно разберёмся с каждым из них.

Предмет договора

Это описание того, что вы продаёте. Укажите название программы, её характеристики и язык программирования. Если вы передаёте программу на физическом носителе — например, флешке или диске — напишите об этом. Чем больше подробностей, тем лучше. Когда предмет недостаточно хорошо описан, в суде могут решить, что договора не было.

Вот как описывается предмет в лицензионном договоре Эльбы

Контур.Эльба — результат интеллектуальной деятельности — программа для ЭВМ «Контур.Эльба» — система подготовки, хранения и передачи бухгалтерской и налоговой отчётности для юридических и физических лиц.

Предметом настоящего лицензионного договора является передача лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ «Контур.Эльба» лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путём открытия доступа к серверу лицензиара.

Способы использования

Договоритесь, как заказчик будет использовать программу. Вот варианты, которые предлагает Гражданский кодекс, но не обязательно ограничиваться только ими:

  • воспроизведение программы;
  • изготовление экземпляров ПО в любой материальной форме, включая запись на флешку или компьютер;
  • продажа и импорт программы;
  • публичный показ программы;
  • прокат программы;
  • предоставление любому человеку доступа к программе, т.е. её размещение в интернете;
  • модификация — любые изменения программы, например, перевод на другой язык программирования. Разрешая этот способ использования, учитывайте, что изменённая программа — новый объект интеллектуальной собственности, который вам не принадлежит. Поэтому заказчик может внести небольшие изменения и стать автором новой программы.

Пример из лицензионного договора Эльбы

Лицензиат может использовать Контур.Эльбу следующими способами:

  • круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
  • использовать все функциональные возможности Контур.Эльбы, описанные тарифным планом в прайс-листе лицензиара;
  • размножать документацию для личного пользования.

Нельзя использовать программу способами, которые не указаны в договоре. Исключение: те действия, которые нужны для нормальной работы программы. На это не требуется вашего разрешения. Это установлено ст. 1280 ГК.

Укажите, сможет ли лицензиат заключать сублицензионные договоры — то есть передавать права на программу другим людям. Такое условие включают, если лицензиат будет распространять вашу программу, а вы — получать проценты от каждой его сделки. По сублицензионному договору лицензиат сможет передавать только те права, которые указаны в лицензионном договоре, и только в пределах срока его действия.

Размер вознаграждения

Договоритесь о конкретной сумме или опишите порядок её расчёта. Вознаграждение может зависеть от доходов заказчика от вашей программы. В этом случае лучше предусмотреть минимальную фиксированную сумму, которую вы получите в любом случае, даже если продаж не будет. Варианты формулировок:

  • Сумма лицензионного вознаграждения составляет 10 000 рублей без НДС.
  • За предоставление права использования ПО установленными настоящим договором способами лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 30% от дохода, полученного Лицензиатом за использование ПО.

Определите сроки выплаты лицензионного вознаграждения

  • единовременно, не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Договора.
  • единовременно, не позднее пяти рабочих дней по окончании срока действия Договора.
  • в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 2 к Договору).
  • не позднее 10-го числа каждого месяца в размере 50% от продажной цены продукции, произведенной с использованием объекта интеллектуальной собственности, на момент реализации.

Срок договора

Если вы не определите срок, договор всё равно будет заключён — на 5 лет.

Госрегистрация договора

Не нужна, если вы не регистрировали право на программу. Это можно было сделать по желанию.

Если вы передаёте исключительное право на зарегистрированную программу, подайте в Роспатент заявление о госрегистрации перехода права.

Доступ к программе по оферте на сайте

Если вы предоставляете доступ к программе любому желающему, каждый раз заключать договор неудобно. В этом случае вы можете разместить его на сайте. Это будет офертой — предложением заключить договор на указанных условиях. Существенные условия те же, что и в обычном лицензионном договоре.

Договор начинает действовать, если клиент соглашается с его условиями, — это называется акцептом. В договоре вы указываете способы акцепта: чаще всего это оплата программы или регистрация в сервисе.

Например, доступ к Эльбе предоставляется по оферте, условия которой любой может прочитать на нашем сайте. Акцептом считается оплата тарифа или регистрация в сервисе — в зависимости от того, что было раньше. С этого момента считается, что условия договора приняты пользователем и договор заключён.

Настоящий лицензионный договор признаётся заключённым с момента его акцепта лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему лицензионному договору либо факт регистрации пользователя на сервере лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Вот примеры нескольких сервисов, которые работают по оферте:

  • Договор CRM-системы Мегаплан
  • Оферта «умных» касс Мерката
  • Договор конструктора сайтов Тильды

Разработка программы по заказу

А теперь представим другую ситуацию: заказчик просит разработать для него программу. Такая сделка оформляется договором подряда или авторского заказа.

Если вы ИП

Вам подойдёт договор авторского заказа. Он отличается от лицензионного тем, что в момент его оформления программы ещё не существует. Поэтому подробно опишите требования к ней — это поможет избежать недопонимания с заказчиком.

Существенным условием договора является срок. Определите, когда вы должны передать заказчику готовую программу. Обязательно укажите в договоре, какое право вы передадите заказчику: исключительное или только право пользоваться программой. Скорее всего, клиент захочет получить исключительные права. В таком случае, вы не сможете продавать эту программу другим людям и использовать её в коммерческих целях.

Если у вас ООО

Оформите договор подряда. В этой ситуации автор программы не является стороной в сделке. По договору исключительное право на программу автоматически получает заказчик, если договор не содержит других условий. А у разработчика остаётся право использовать программу в личных некоммерческих целях.

Пенсионные фонды в Липином Бору

Расстояние от центра: 0.6 км.

Расстояние от центра: 0.6 км.

Пенсионный фонд – организация по предоставлению выплат пенсий населению. Пенсионные фонды бывают государственного или частного направления. Пенсионные фонды в Липином Бору являются самыми крупными организациями, финансы которых идут на социальные цели, среди всех подобных организаций. Как правило, половина всех средств на социальные нужды предоставляется именно пенсионным фондом.

Пенсионный фонд Липина Бора проводит аккумуляцию страховых взносов, производит выплаты пенсионных пособий и изымает с работодателей и населения сумм государственных пенсионных взносов. Совместно с налоговыми службами пенсионный фонд проводит контроль за полным поступлением платежей в фонд.

Основная часть бюджета ПФ состоит из страховых взносов организаций-работодателей и неселения, которое занимается частной деятельностью. Также в пенсионный фонд поступают средства из государственного бюджета или в виде взносов от юридических лиц. Пенсионный фонд направляет свои средства на выплату трудовых пенсий, пенсий по старости, выплаты по инвалидности, пособий для детей и на другие компенсации.

Помимо государственных существуют еще и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), бюджет которых сформирован исключительно за счет взносов на добровольных началах. Цель такого пенсионного фонда в том, чтобы население Липина Бора могло получить дополнительные страховые выплаты. Суть такого фонда в том, что вкладчик вносит в НПФ взносы на счет участника, которые хранятся на банковском счете участника. Все средства являются собственностью участника, независимо от того, кто вносит деньги в фонд. Данные средства инвестируются организацией по управлению финансами в экономику государства для увеличения прибыли и сохранения финансов от инфляции, а в будущем, при наступлении оснований для выплаты, участник получает пенсию из своих накопленных средств.

Государство и общество

Каталог

  • Отдых и развлечения 2
    • – Аквапарки –
    • – Бильярд –
    • – Боулинг –
    • – Выставки –
    • – Дворцы и дома культуры –
    • – Дельфинарии, океанариумы –
    • – Зоны отдыха –
    • – Зоопарки –
    • – Кинотеатры –
    • – Музеи (1)
    • – Ночные клубы –
    • – Парки культуры и отдыха –
    • – Развлекательные центры –
    • – Рестораны, кафе, бары (1)
    • – Театры –
    • – Цирки –
    • – Школы танцев –
  • Магазины 6
    • – Гипермаркеты –
    • – Детские магазины –
    • – Книжные магазины –
    • – Компьютерные магазины (2)
    • – Магазины мебели (1)
    • – Магазины одежды и обуви –
    • – Магазины продуктов (1)
    • – Магазины ткани –
    • – Магазины хозтоваров (1)
    • – Магазины электроники –
    • – Музыкальные магазины –
    • – Парфюмерные магазины –
    • – Охотничьи и рыболовные магазины –
    • – Рынки –
    • – Спортивные магазины –
    • – Супермаркеты (1)
    • – Торговые центры –
    • – Ювелирные магазины –
    • – Цветочные магазины –
  • Красота и здоровье 3
    • – Аптеки –
    • – Больницы (1)
    • – Женские консультации –
    • – Клиники –
    • – Медицинские центры –
    • – Парикмахерские (1)
    • – Поликлиники –
    • – Родильные дома –
    • – Салоны красоты (1)
    • – Скорая помощь –
    • – Солярии –
    • – СПА-салоны –
    • – Стоматология –
    • – Травмпункты –
  • Услуги 3
    • – Аварийные службы –
    • – Ателье по пошиву одежды –
    • – Коммунальные службы (2)
    • – Ломбарды –
    • – Нотариальные услуги (1)
    • – Полиграфические услуги –
    • – Прачечные –
    • – Такси –
    • – Фотоуслуги –
    • – Химчистки –
    • – Юристы –
    • – Бытовые услуги –
  • Спорт и фитнес
    • – Бани и сауны –
    • – Бассейны –
    • – Спортивные комплексы –
    • – Стадионы –
    • – Фитнес-клубы –
  • Авто 1
    • – Автозапчасти –
    • – Автомагазины –
    • – Автомойки –
    • – Автосалоны –
    • – Автосервисы, автотехцентры –
    • – Автостоянки, паркинги –
    • – Автошколы (1)
    • – АЗС –
    • – ГАИ, ГИБДД –
    • – МРЭО –
    • – Шиномонтаж –
  • Образование 1
    • – Библиотеки –
    • – Вузы –
    • – Детские сады –
    • – Школы (1)
  • Туризм 9
    • – Авиа- и ж/д билеты (5)
    • – Гостиницы (1)
    • – Хостелы –
    • – Дома отдыха (2)
    • – Оформление виз –
    • – Посольства, консульства –
    • – Туроператоры –
    • – Турфирмы (1)
  • Недвижимость и строительство 3
    • – Агентства недвижимости –
    • – Аренда квартир и офисов –
    • – Двери, дверные блоки –
    • – Окна (1)
    • – Строительные компании (1)
    • – Строительные магазины (1)
  • Финансы 8
    • – Банки (2)
    • – Банкоматы (5)
    • – Обмен валют (1)
  • Транспорт
    • – Автовокзалы –
    • – Аэропорты –
    • – Железнодорожные вокзалы –
    • – Речные и морские вокзалы –
  • Связь 3
    • – Интернет-кафе –
    • – Операторы сотовой связи (2)
    • – Почта, телеграф –
    • – Провайдеры –
    • – Салоны связи (1)
  • Домашние животные 1
    • – Ветпомощь на дому –
    • – Ветеринарные аптеки –
    • – Ветеринарные клиники (1)
    • – Зоосалоны, зоопарикмахерские –

Отзывы

Отключение электроэнергии с нарушением Закона. При звонк . Читать весь отзыв

Здравствуйте, был у врача Визиранова А.З. на приеме, он делал мн . Читать весь отзыв

Ездили семьёй в Турцию летом 2020, не смотря на ограничения в св . Читать весь отзыв

Покупал в данном магазине велосипед Merida. Проконсультировали п . Читать весь отзыв

6) Очень довольна проделанной работой, агентством “Авторитет”. О . Читать весь отзыв

Ссылка на основную публикацию